Счет договор поставки образец скачать

Также в этой сделке покупатель будет производить закупку новой собственности для предпринимательской деятельности или других целей, которые не будут являться личными.

Если потребуется, за свой счет и на свой риск получить экспортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара. Если возникает необходимость проведения экспертизы качества товара, то отбор образцов проб производится с участием представителя поставщика, а если он не прибудет на приемку товара, то односторонне покупателем. Поставка товара производится поставщиком по заявке покупателя по указанному покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета покупателем, в количестве и ассо. При получении 100ного аванса разовым платежом в счет оплаты товара, поставляемого отдельными партиями, авансовый платеж засчитывается по мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной переданной партии товара. Результаты исследования pwc проявили динамику личного предпринимательства в рф москва лупит все рекорды по числу вновь зарегистрированных ип посреди других городов страны.

Счет договор поставки образец скачать

2016-12-20, 11:13, 08:43

Группа: Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 05.03.2014
Пользователь №: 18692
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Счет договор поставки образец скачать

Договор поставки (5) - образец РБ 2016

г. _______, РБ "___" ______ ____ г.

ООО "_____________________" (УКРАИНА), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "_______________" (БЕЛАРУСЬ), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. "Поставщик" обязуется поставить ________________________ (далее Товар), а "Покупатель" своевременно принять и оплатить Товар согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Общая стоимость поставки Товара по настоящему договору составляет _________________, (_________________) долларов США.

2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях FCA г. ___________, Украина.

2.2. Товар изготавливается только по согласованной в Спецификации технической документации (чертежи, эскизы, ТУ).

2.3. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента предоставления его в распоряжение Покупателя или его доверенного лица.

2.4. Поставка товара производится партиями, на основании согласованной сторонами заявки Покупателя.

2.4. Изготовление и Поставка каждой партии Товара осуществляется в течение 60 дней, с момента перечисления Покупателем предварительной оплаты. В случае изменения сроков изготовления Поставщик обязан в 15-дневный срок до момента истечения даты поставки письменно известить Покупателя о новых сроках поставки продукции.

2.5. Товар сопровождают документы:

- CMR (Товарно-транспортная накладная);

- СТ-1 (Сертификат происхождения товара).

3.1. Оплата за каждую партию товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Поставщика" по следующей схеме: __________________________________________

3.2. Цена товара согласовывается на момент подписания настоящего договора.

3.3. Датой оплаты считается дата перечисления с расчетного счета Покупателя денежных средств. По факту оплаты Покупатель обязуется в течение 3 суток предоставить Поставщику факсимильную копию платежных документов.

3.4. Валюта платежа: доллары США.

3.5. Расходы банка отправителя за счет Плательщика.

4.1. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать ТУ, ГОСТ.

4.2. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями о порядке приемки по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР N П6 от 15.06.65 г. и N П7 от 25.04.66 г.

4.3. При обнаружении несоответствия товара условиям Договора по качеству или количеству, вызов представителя Поставщика обязателен в сроки оговоренные вышеуказанными Инструкциями.

5.1. За несвоевременную поставку товара, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы полученной предоплаты.

5.2. За несвоевременную оплату согласно настоящему договору Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

5.3. Суммы неустойки начисляются вплоть до фактического зачисления денежных средств на расчетный счет заинтересованной стороны.

5.3.1. Обязанность по уплате сумм неустойки возникает у стороны только после предъявления соответствующего письменного требования.

5.3.2. Уплата неустойки не освобождает сторону от обязанности исполнить принятые обязательства.

5.4. Начисляемая неустойка относится на прибыль заинтересованной стороны только после фактического поступления денежных средств на расчетный счет или после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

5.5. Споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора либо связанные с ним, разрешаются сторонами путем переговоров в претензионном порядке, а в случае не достижения соглашения в судебном порядке в хозяйственном (арбитражном) суде по месту нахождения ответчика в соответствии с материальным и процессуальным правом страны нахождения суда.

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно стихийных бедствий, решений государственных или муниципальных органов, военных операций любого характера и других, не зависящих от сторон обстоятельств, существенным образом влияющих на невозможность исполнения, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Факт наступления, а также период действия вышеуказанных обстоятельств должен быть подтвержден справкой соответствующей Торгово-Промышленной палаты.

7.1. Расторжение договора допускается либо по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон решением суда только при существенном нарушении другой стороной условий договора.

7.2. При досрочном расторжении настоящего договора стороны несут ответственность согласно действующему законодательству страны по месту нахождения ответчика в соответствии с материальным и процессуальным правом страны нахождения суда.

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора стороны обязуются компенсировать друг другу все понесенные убытки, если претендующая на компенсацию сторона докажет, что убытки понесены по вине другой стороны. По окончании срока действия договора сторона договора, имеющая остаток задолженности по взаиморасчетам перед другой стороной, обязуется в течение 5 дней оплатить этот остаток денежными средствами на расчетный счет другой стороны.

8.1. Документы, переданные факсимильной связью и имеющие подписи уполномоченных представителей и оттиски печатей сторон, обладают для сторон в их взаимоотношениях безусловно обязательной силой наряду с оригиналами документов.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по взаимному согласию сторон и совершаются в письменной форме.

8.3. При изменении наименования или местонахождения одной из сторон, таковая ставит об этом в известность другую сторону в течение трех дней путем направления письменного извещения со ссылкой на настоящий договор.

8.4. Действие настоящего договора - с момента его подписания последней из сторон до _______________ г. окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

8.5. Продление действия настоящего договора допускается при наличии взаимного согласия сторон.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Договор Поставки Образец Заполненный

Найдено 68 файлов по запросу «договор поставки образец заполненный »

бланк договор поставки (расширенный вариант) примерный образец формы (без индивидуальных данных) ДОГОВОР ПОСТАВКИ "____" ________________ 201 __ г. г. ______________________________ № ____________ _______________________________________________________________________________________________________, (наименование юридического лица, Ф. И. О. предпринимателя) именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________, (должность, Ф. И. О.) действующего на основании ______________________________________________________________________________,(устава, положения, доверенности, свидетельства) и _____________________________________________________________________________________________________, (наименование юридического лица, Ф. И. О. предпринимателя) именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________________________, (должность, Ф. И. О.) действующего на основании ______________________________________________________________________________, (устава, положения, доверенности, свидетельства) заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора. 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора. 1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара указывается в счетах-фактурах и накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Качество товара 2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, установленным действующим законодательством. 2.2. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и/или удостоверением качества товара. 3. Условия поставки товара 3.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя, в сроки, согласованные сторонами и указанные в заявках. 3.2. Заявки на поставку товара направляются Покупателем Поставщику посредством факсимильной, телефонной связи, интернет или через представителя. Заявка считается принятой после согласования сторонами количества, ассортимента, цены и сроков поставки товара. 3.3. Каждая последующая заявка принимается Поставщиком только после оплаты товара Покупателем по предыдущей заявке. 3.4. Поставка товаров Покупателю производится на складе Поставщика (при самовывозе товара Покупателем), либо на складе Покупателя (при доставке товара Поставщиком). 3.5. Прием-передача поставляемого товара оформляется накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. 3.6. Датой поставки считается дата, указанная в накладной. 3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи ему товара Поставщиком. 3.8. Право собственности на товар переходит к как писать приказ о возложении обязанностей Покупателю с момента полной оплаты товара. 3.9. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Покупателю следующие документы на товар: - счет-фактуру в 1 экз. - накладную в 1 экз. - документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество и безопасность товара. 4. Цена и порядок расчетов 4.1. Товар поставляется по цене, указанной сторонами в счете-фактуре и накладных. 4.2. Расчеты за товар производятся в течение ___________ календарных дней от даты поставки товара. 4.3. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика по причине неправильного оформления платежных документов Покупателем, оплата признается недействительной. 4.4. Оплата товара также может производиться наличными денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством. 5. Порядок приемки товара, претензии 5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится во время передачи товаров Покупателю. 5.2. Приемка товаров по количеству производится на основании накладных, по качеству - на основании сертификата соответствия. 5.3. В случае несоответствия количества или ассортимента товаров согласно заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте и составлен двухсторонний акт, который подписывается представителями сторон. На основании этого Покупатель может требовать от Поставщика поставки недостающих товаров. 5.4. При обнаружении недостатков товара Покупатель может предъявить Поставщику претензии по качеству товара: - по видимым недостаткам товара и упаковки - только в момент приемки товара - по выявленным в процессе реализации товаров скрытым дефектам - в течении 3 (трех) рабочих дней с момента приемки товара, при условии соблюдения режима хранения и реализации товаров. 5.5. По каждому факту обнаружения недостатков составляются акты, претензии по обнаруженным дефектам подаются в письменной форме. 5.6. Претензии по товару, поставляемому в стеклянной таре, предъявляются Покупателем в течении 24 часов с момента передачи товара на складе Поставщика (при самовывозе товара Покупателем), либо на складе Покупателя (при доставке товара Поставщиком). 6. Ответственность сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.2. Покупатель несет полную ответственность за сохранность товара в размере его полной стоимости, начиная от даты поставки и заканчивая датой полной оплаты церетон инструкция по применению товара или его возврата Поставщику. 6.3. В случае нарушения Покупателем срока и/или размера оплаты за полученный товар, указанного в п. 4.4. настоящего договора, Поставщик вправе изъять поставленный товар у Покупателя, а в случае отсутствия поставленного товара получить у Покупателя аналогичный либо иной товар на сумму задолженности. 6.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты полученного товара. Поставщик вправе начислить Покупателю пени из расчета 0,5 % от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки оплаты. 7. Разрешение споров 7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. 8. Срок действия и порядок расторжения договора 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 200 __ г. 8.2. Если на день окончания договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены им полностью. 8.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 8.4. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о своем желании его расторгнуть, Договор пролонгируется на такой же срок и на тех же условиях. 9. Форс-мажор 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, или если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, должна в 5-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в этом случае и сроки выполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них. 9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает стороны от обстоятельств по договору. 10. Заключительные положения 10.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты сторон указываются на счетах- фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая передается Покупателю одновременно с товаром. Передача счета-фактуры с новыми данными покупателю считается надлежащим и достаточным уведомлением Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов. 10.2. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряет силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 10.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Факсимильный вариант договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью Договоров, имеет юридическую силу. 11. Юридические адреса и реквизиты сторон Поставщик Заказчик Наименование: Наименование: Адрес: Адрес: ИНН ИНН ОКПО ОКПО Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Тел. (факс): Тел. (факс): Поставщик Заказчик ПодписьМ.П. ПодписьМ.П. на главную Производственный календарь 2014 бланк счет на оплату с примером заполнения Первичный учет документов. Хозяйственные операции счет-фактура от 26.05.2009 № 451, бланк счет-фактуры, пример заполнения, состав ее показателей, скачать в Word и Excel бланки обычных накладных форматов А6, А5, А4 бланк накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары Торг-13 бланк расходно-приходная накладная Торг-14 (для мелкорозничной торговли) бланк договора купли-продажи бланк договора поставки бланк доверенность формы М-2 от 30.10.1997 г. № 71а и пример ее заполнения; гражданский кодекс о доверенности бланк платежное поручение бланк платежное извещение № ПД (налог) от 18.02.2005 № ММ-6-10/143/07-125В командировочное удостоверение, бланк формы Т-10 от 05.01.2004 № 1 и указание по его применению и заполнению Примеры реальных договоров Договор аренды квартиры (коммерческого найма жилого помещения) Договор аренды нежилого помещения (офиса, торговой точки) и пример заполнения договора бланк договора купли-продажи полный вариант договора купли-продажи товара Договор купли-продажи квартиры Договор (бланк) купли-продажи автомобиля (автомототранспортного средства, прицепа, номерного агрегата), тс Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций от 25.12.98 № 132 в Word Правила продажи отдельных видов товаров в ред. от 27.01.2009 г. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету операций в скачать бесплатно программа для андроид общественном питании от 25.12.98 № 132 ценники и официальные требования к содержанию и оформлению ценников Товарный чек, его состав, примерные формы бланков, пример заполнения товарного чека бланки приходный кассовый ордер КО-1 и расходный кассовый ордер КО-2 скачать примерный образец бланка договора поставки (расширенный вариант) в Word 68 КВ Мои любимые афоризмы

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 21. г. Москва « 15 » мая 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Заря». именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице.

Договора поставок. Договор о разовой поставке компьютерной техники. Договор о разовой поставке мягкой мебели

Вы можете скачать договор поставки, образец которого приведен ниже. Он содержит все необходимые условия для того чтобы приобрести качественный товар.

Cкачать образец документа «Образец. Договор поставки товара» бесплатно. ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. _ "_"_ 20_ г. _, (название организации) именуемое в.

Cкачать документ «Образец. Договор поставки товара». А ГДЕ И КАК МОЖНО НАЙТИ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЛАНКИ,БЛИН СРОЧНО НУЖНО

бланки приходный кассовый ордер КО-1 и расходный кассовый ордер. скачать примерный образец бланка договора поставки (расширенный вариант) в Word 68 КВ

В данной статье предлагаем скачать типовой договор поставки товара, заполненный образец можно скачать в формате doc внизу статьи.