Категория: Бланки/Образцы
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ
г. Москва "__" _____________ 20__ г.
(полное наименование организации-поставщика)
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику бумагу офисную и канцтовары, (далее - Товар) по номенклатуре, количеству, цене за единицу Товара и в сроки согласно спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него определенную в настоящем Договоре сумму.
2.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Заказчику при поставке Товара. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока службы Товара при условии соблюдения Заказчиком условий использования.
2.2.Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, ТУ, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.
3.1. Цена подлежащего поставке Товара устанавливается в рублях РФ.
3.2. Оплата Товара в соответствии с настоящим Договором осуществляется за счет средств ______________________, предусмотренных на поставку указанного в Договоре Товара.
3.3. Цена Контракта составляет _______ (____) рублей, в том числе НДС________рублей.
3.4. Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.
3.5. Цена Договора является фиксированной и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.
4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется не позднее «---»__---__ 2013 года
Место поставки Товара:
4.2. Заказчик при приемке Товара проверяет количество, качество поставленной продукции, в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, утверждёнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г.
4.3. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Поставщика обязателен. Срок замены Товара Поставщиком - 3 (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.
4.4. Поставщик обязан заменить и вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный Товар в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения уведомления. В противном случае Заказчик вправе выставить Поставщику счет за хранение или реализовать часть Товара для покрытия своих расходов на хранение.
4.5. В случае выявления скрытых недостатков в течение всего срока годности Товара Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.
4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.
4.7. В случае недопоставки Товара по заявке Заказчика, Поставщик обязан допоставить оставшуюся часть Товара в течение трех рабочих дней.
4.8. Поставщик передает Заказчику Товар на основании соответствующих сопроводительных документов (счет, счет-фактура, накладная).
5.1.Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. В момент принятия Заказчиком Товара Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи с указанием наименования, объёма и цены поставленного Товара.
5.2.Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема - передачи Товара при наличии денежных средств на лицевом счете Заказчика путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).
6.1.2. Своевременно поставить Заказчику Товар на условиях настоящего Договора.
6.1.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям настоящего Договора.
6.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством.
6.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
6.2.3. Обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара, незамедлительно уведомить Поставщика.
7.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае нарушения срока поставки, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по поставке Товара, установленных настоящим Договором, начиная со дня следующего после истечения установленного данным Договором срока исполнения обязательств.
7.3. В случае несоответствия Товара требованиям, указанным в Договоре и заявке Заказчика, а именно несоответствия качественным характеристикам, внешнему виду, условиям комплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Если указанные требования существенно нарушены Поставщиком и значительно отличаются от условий Договора. В данном случае государственный заказчик вправе потребовать замены Товара и уплату неустойки в размере 1 % от стоимости Договора.
7.4. Уплата неустоек по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
7.6. В случае причинения убытков одной из Сторон Договора, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.
7.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней.
7.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего
Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, вследствие обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.
8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 8.1. настоящего Договора, и их последствия.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и исполнение принятых на себя обязательств.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законом.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Поставщик обязан уведомить Заказчика в срок 3 рабочих дня.
11.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.
11.3. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными
Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).
11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение - Спецификация.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6.Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НА ПОСТАВКУ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
г. Казань, Республика Татарстан «__» __________ 201_ г.
Закрытое акционерное общество «Казанский Текстиль», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Шайдарова А.К. действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________. действующей на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в 201__-201__ году текстильно–галантерейные изделия (далее - Товар) в количестве, ассортименте и в сроки, согласуемые сторонами в прилагаемых к договору спецификациях, заявках или в дополнительной переписке по исполнению договора /телеграммы, факсы, письма и пр./.
2. Качество и комплектность.
2.1. Поставляемые товары по качеству должны соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТом.
2.2. Упаковка (тара) и маркировка должны обеспечивать сохранность товаров и отвечать требованиям государственных стандартов.
2.3. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемки товара ПТН и ТНП по количеству № П-6, утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г. и по качеству № П-7, утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966г.
2.4. В случае обнаружения несоответствия товаров по количеству, качеству и комплектности, вызов представителя Поставщика обязателен.
2.5. Возврат забракованного товара производится Покупателем в 10-тидневный срок с момента окончательного принятия решения о забраковании товаров, о чем уведомляет Поставщика в 2-хдневный срок после отгрузки товара с указанием количества возвращаемого товара, даты составления акта, номера транспортных документов и способа отправки забракованного товара.
3. Условия отгрузки.
3.1. Отгрузка товара производится Поставщиком Покупателю автомобильным транспортом (услуги транспортно-экспедиционной компании), Покупатель оплачивает все транспортные расходы при получении товара.
3.2. С согласия Покупателя, Поставщику предоставляется право досрочной отгрузки. Покупатель обязан ее принять и оплатить.
3.3. Право собственности на поставленные по настоящему договору товары переходит к Покупателю с момента получения им товара.
4. Порядок расчетов.
4.1. Расчеты за товары между Поставщиком и Покупателем производятся путем авансового перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика всей цены товара, указанной в спецификации.
4.2. Цена товара согласовывается в спецификациях. Об изменении цен Поставщик извещает Покупателя за 10 дней до отгрузки. Покупатель в течение 5 дней сообщает свое согласие на изменения цены. При неполучении ответа в установленный срок цена считается согласованной.
4.3. Если Покупатель отгрузил товара на большую сумму, чем было оговорено в спецификации и оплачено им, Покупатель должен заплатить за дополнительный товар в течение 10 календарных дней со дня получения товара.
4.4. В случае нарушения Покупателем п. 4.3. договора, он уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.
4.5. В случае пропуска Поставщиком срока отгрузки товара, установленного п. 3.1. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5. Срок действия договора и прочие условия.
5.1. Настоящий договор действует с момента подписания по
«___» _________ 201__ г.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ и другими нормами действующего законодательства, регламентирующими поставки товаров и продукции.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.4. Договора, спецификации и прочие соглашения по данному договору подписанные и переданные факсимильной и компьютерной связью, имеют юридическую силу до передачи оригиналов таких документов.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Принят и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 г. N 329-ст с датой введения в действие 1 января 2008 г.
Данный дипломный проект освещает финансово-экономическую, хозяйственно-коммерческую и производственную деятельность ОАО «Волжское Химволокно». В нем отражены достоверные данные за три года деятельности предприятия.
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2008 - 2009 годы (далее - Программа).
1. Форму федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" предоставляют все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех
1. Утвердить прилагаемую Программу развития и размещения производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года.
Директор ООО «16 ПРИНТ»
«Материал хорошего качества, не вызывает нареканий, как со стороны нашего производства, так и со стороны наших потребителей»
Наша компания ООО «16 ПРИНТ» сотрудничает с ООО «АГАТЕС» более года. Выражаем Вам свою признательность и благодарим за высокопрофессиональные и оперативные поставки баннерной ткани для широкоформатной печати. Баннер «AGAFLEX» зарекомендовал себя, как материал хорошего качества, не вызывает нареканий, как со стороны нашего производства, так и со стороны наших потребителей, что для нас является очень важным аргументом для сотрудничества с Вашей компанией. Постоянное наличие продукции, качественный сервис, индивидуальный подход, гибкое ценообразование отличает Вашу фирму от других, существующих на рынке.
Директор ООО «Брэнд Драйв»
«Широкий спектр материала для изготовления рекламы и качественный сервис»
Благодарим за высокопрофессиональную и оперативную поставку баннера «AGAFLEX» для нашего производства широкоформатной печати. Ваша фирма отличается широким спектром материала для изготовления рекламы и качественным сервисом. Наша компания «Брэнд Драйв» благодарит за качественный продукт, удобную форму оплаты, постоянный доступный ассортимент.
Садыков Ренат Ильясович
Директор ООО «Принт-Терра»
«Высокопрофессиональные и оперативные поставки баннерной ткани для нашего производства. Надежный стабильный партнер»
Компания ООО «Принт-Терра» присутствует на рынке широкоформатной печати уже не один год. Хочется выразить Вам благодарность за высокопрофессиональные и оперативные поставки баннера «AGAFLEX» достойного качества для нашего производства. Отличительная особенность работы с Вами заключается в качестве закупаемой у Вас продукции. Со своей стороны можем порекомендовать Вашу компанию как надежного и стабильного партнёра. Также хочется отметить, что Ваша фирма отличается постоянным наличием баннерной ткани, качественным сервисом и скидками на продукт.
Коммерческий директор ООО «ГРИН ПРИНТ»
«Получено множество положительных отзывов от наших постоянных клиентов»
Наша фирма ООО «ГРИН ПРИНТ» выражает благодарность компании ООО «АГАТЕС» за оперативную поставку баннерной ткани для производства широкоформатной сольвентной печати. Хочется отметить достойное качество продукции, поставляемой Вашей компанией.
Получено множество положительных отзывов от наших постоянных клиентов, которым мы поставляем печатную продукцию на Вашем материале. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, будем рекомендовать Вашу компанию нашим партнерам.
Благодарим Вас за сотрудничество!
Оптовые поставки баннерной
ткани от производителя
Звонок по России бесплатный
8 800 550-44-30 Скачать оптовый прайс-лист
Все права защищены © 2015-2016 «Агатес». Юридический адрес: 420095, РТ, г.Казань, ул. Восстания д.100, корп.266ДК. офис 553 Бизнес парк "Технополис". Фактический адрес: 420073, г.Казань ул. Восстания, 100, бизнес парк Технополис, офис 553. ИНН: 1660196873. КПП: 166001001. Банк получателя: ОАО «СБ РФ» №8610/020. Расчетный счет: 40702810562000001476. Корреспондентский счет: 30101810600000000603. БИК: 049205603. ОКПО: 44958661. ОКВЭД: 51.13. ОГРН: 1141690008635
Скачайте прайс-лист Заполните форму ниже, и прайс-лист будет автоматическиМы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Время работы нашего офиса - c понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 по Москве
Если у Вас есть срочный вопрос, звоните нам по телефону
8 800 550-44-30
С уважением,
Юрий Иванов,
директор ООО “АГАТЕС”
№____ г.________ ____ ____________ 200___ г.
ООО, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице____________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества в виде букетов, корзин, композиций, цветов живых срезанных, (далее по тексту «Товар») в ассортименте и по ценам в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору).
1.2.Качество Товара подтверждается сертификатами.
2.1.Поставщик обязуется поставлять Товар по заказу Покупателя в течение всего периода действия настоящего Договора.
3.2. Товар отпускается Покупателю из магазина, расположенного по адресу: __________________
3.3. Заказ Товара производится представителями Покупателя _____________.
3. Стоимость договора
3.1. Сумма настоящего Договора составляет ___________________________.
включая все установленные налоги, пошлины и сборы и НДС 20%- ____________ грн.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или товарно-транспортной накладной.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора на поставку цветочной продукции" можно воспользовавшись данной ссылкой:
вкл. 14 Июль 2016.
Годовой договор поставки товара – это типовое соглашение, заключаемое в соответствии со ст. 506 ГК РФ между поставщиком и покупателем на поставку определенной партии продукции в установленные сроки, то есть – на протяжении года (хотя возможен и другой период). Основное отличие данного типа соглашений от договора купли-продажи заключается в том, что товар может использоваться только в хозяйственных целях (в предпринимательской деятельности), но не в личных (бытовых).
Предмет и стороны по договору поставки товара на годПо закону договор поставки товара на год должен определять предмет соглашения достаточно четко. Для этого необходимо указать количество и наименование продукции (ст. 455 ГК РФ). Но при этом в большинстве случаев товар имеет и другие характеристики. Указывать их в самом документе нецелесообразно. Все особенности стороны выносят в приложение «Спецификация товара». Именно здесь можно обозначить цвет, вес, размер и так далее.
Допустим, заключая соглашение о поставке пижам, стороны указывают в договоре примерно следующее: «Поставщик обязуется предоставить партию женских пижам в количестве 500 штук». А уже специфические особенности, например – назначение, размер, ткань, цвет, вариации моделей и прочее, выносят в приложение.
Соглашение заключается между двумя сторонами – поставщиком и покупателем. Соответственно, первый – обязуется поставить товары, второй – принять их. Поставщиком может быть только организация, а не частное лицо. Как правило, на стороне покупателя в большинстве случаев также юридические лица или ИП.
Сроки в договоре поставки товара на годПредмет договора поставки товаров – не единственное существенное условие. Вторым по значимости считается определение сроков поставки. Здесь есть существенные отличия от соглашений купли-продажи. Договор поставки позволяет осуществить сделку на поставку будущих вещей, то есть – фактически не произведенных.
Договор поставки товаров год (образец) считается краткосрочным соглашением, но особых предприсаний на этот счет нет. Как для краткосрочных, так и для долгосрочных договоров существенные условия одни и те же. Если стороны не определили сроки, то соглашение считается заключенным на один год.
Срок поставки товаров может быть определен временными периодами и графиком поставок, а может определяться в зависимости от оплаты товаров. Покупатель вносит средства на счет поставщика, тот в течение 5-10 дней или другого срока, установленного сторонами, обязуется предоставить продукцию. При заключении сделки стоит определить возможность досрочной поставки. Предоставлять продукцию раньше срока без соглашения покупателя запрещено.
Условия и форма годового договора поставки товараДополнительные условия поставки товара в договоре играют значимую роль. Стороны могут не определять их, но в таком случае возможны разногласия на всех этапах сотрудничества. К дополнительным условиям относят:
1. Стоимость продукции;
2. Порядок передачи;
3. Условия страхования.
Страховкой товара, как правило, занимается поставщик. Но стороны могут указать иное. Помимо стоимости, также следует определить порядок расчета, в большинстве случаев подходит только безналичный (для юридических лиц и сделок свыше 60 тысяч рублей).
Форма соглашения – простая письменная, без необходимости удостоверения, скрепления печатями, специальных бланков и так далее (ст.161 ГК РФ). Но по желанию одной из сторон договор может быть заверен в порядке, установленном законодателем.
Права и обязанности сторон по договору поставки товараОсновная цель договора поставки товаров заключается в том, чтобы наделить стороны рядом прав и обязанностей по отношению друг к другу. Ст. 513 ГК РФ определяет, что покупатель должен обеспечить приемку продукции. На этом же этапе ему следует проверить состояние товара и его соответствие условиям соглашения. Вторым значимым обязательством покупателя является своевременная оплата поставки продукции.
За поставщиком закрепляется обязанность привезти указанные в договоре товары в определенный срок. Разумеется, качество товаров должно соответствовать нормам и стандартам. Если продукция не соответствует описанию в договоре, то покупатель имеет право отказаться от оплаты. Такое же право у него возникает в том случае, если поставщик постоянно нарушает сроки поставки.
Конструктор «ProstoDocs» предоставляет возможность создания соглашения о поставке за 10-15 минут. Вы словно посетите юридическую консультацию – принцип тот же. Отвечайте на вопросы в форме слева, а система сама, как опытный адвокат, распределит информацию по договору. Попробуйте составить свое первое юридически грамотное соглашение прямо сейчас!
Популярные шаблоны договоров:
