Инвестиционный договор на строительство многоквартирного жилого дома (примерная форма), Договор (форма) от 09 февраля 2016 года

(наименование организации). именуем__ далее "Инвестор", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности). с одной стороны, и

(наименование организации). именуем__ далее "Заказчик-застройщик", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности). с другой стороны, и

(наименование организации). именуем__ далее ________________, в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности). с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и их толкование

1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие понятия:

"Объект" - многоквартирный жилой дом, строительство которого осуществляется по адресу: ________________. Все работы по строительству и отделке производятся по проектной документации от "__" ____________ ____ г. N ____ и в порядке, установленном Рабочей документацией, разрабатываемой Подрядчиком на основании договора подряда на выполнение проектных работ, заключаемого между Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком отдельно.

"Строительная площадка" - земельный участок общей площадью ____________ кв.м, кадастровый номер ____________, категория земель ________________, назначение земельного участка ____________, находящийся в ____ собственности, предоставляемый (кем) Заказчику-Застройщику в пользование на период строительства Объекта на основании (например, договора аренды) .

Вариант: земельный участок, принадлежащий ____ - на праве собственности на основании ________________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от "__" ____________ ____ г. выданным ________________.

"Срок строительства" - период времени, начинающийся с даты начала работ и продолжающийся до даты завершения работ.

"Рабочая документация" - полный комплект технической документации, включая (но не ограничиваясь) чертежи, пояснительные записки, расчеты, сметы и другие документы, выполненный Подрядчиком в объеме и в форме, соответствующих нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. Рабочая документация выполняется на основании Проектной документации, разрабатываемой (указать, кем) .

"Дата начала Работ" - дата, установленная в соответствии с положениями Договора.

"Дата завершения Работ" - дата утверждения Акта сдачи-приемки Приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

"Проектная документация" - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта. Проектная документация от "__" ____________ ____ г. N ____, разработана ________________, утверждена ________________, согласована ________________. Проектная документация разрабатывается с учетом требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" .

"Гарантийный ремонт" - ремонт, производимый Подрядчиком за свой счет и своими силами в течение гарантийного периода.

"Гарантийный период" - период продолжительностью (не менее 5 лет) месяцев (лет), начинающихся с даты завершения работ, в течение которого Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт Объекта.

"Договорные документы" - Договор и все приложения к нему.

1.2. Описанные в п.1.1 настоящего Договора термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе, заглавными и строчными буквами, в зависимости от контекста.

2.1. Инвестор поручает и финансирует, а Заказчик-Застройщик принимает на себя обязательства по оказанию услуг Заказчика-Застройщика и выполнению функций технического Заказчика на Объекте.

За оказанные Услуги (и работы) Инвестор выплачивает Заказчику-Застройщику вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

2.2. Заказчик-Застройщик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по проектированию, строительству Объекта в соответствии с утвержденным эскизом, условиями настоящего Договора, договора подряда на выполнение проектных работ, заданием Заказчика-Застройщика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные Сторонами и обеспеченные финансированием.

Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый Объект Заказчику-Застройщику "под ключ" в срок до ____________ года. Срок приема Объекта - ________________.

2.3. Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается допуском к определенным видам работ номер ________________ от "__" ____________ ____ г. срок действия ________________, выдан саморегулируемой организацией ________________.

2.4. Право Заказчика-Застройщика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается допуском к определенным видам работ номер ________________ от "__" ____________ ____ г. срок действия ________________, выдан саморегулируемой организацией ________________.

2.6. Уполномоченные представители Сторон на Объекте:

От Инвестора - ________________ телефон ____________, факс ____________, электронная почта ____________, иные ____________;

От Заказчика-Застройщика - ________________ телефон ____________, факс ____________, электронная почта ____________, иные ____________;

От Подрядчика - ________________ телефон ____________, факс ____________, электронная почта ____________, иные ____________.

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Инвестор обязуется:

3.1.1. Обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Незамедлительно предоставлять правоустанавливающие и другие документы, необходимые для оформления и получения исходно-разрешительной документации.

3.1.3. Участвовать в работе комиссии по сдаче-приемке Объекта.

3.1.4. Предоставлять Заказчику-Застройщику платежные документы, имеющие отношение к исполнению Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3.2. Инвестор вправе:

изменять объем инвестиций в случаях изменения проектной документации;

прекращать финансирование работ в следующих случаях: ________________;

самостоятельно заключать договоры с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ;

приобретать права владения, пользования и распоряжения Объектом до завершения его строительства;

в любое время передать по договору и (или) государственному контракту свои права (часть своих прав) на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществлять контроль за целевым использованием инвестиций;

осуществлять другие права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик-Застройщик обязуется:

3.3.1. Получить и оформить исходные данные для проектирования Объекта (оформление документов по земельному участку, технико-экономическое обоснование, технические условия на технологическое присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт и т.д.) в сроки согласно Приложению N 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3.2. Подготовить задание на проектирование в сроки согласно Приложению N 2 и заключить отдельный договор с Подрядчиком на выполнение проектных работ.

3.3.3. Осуществлять техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение Подрядчику).

3.3.4. Оформить разрешительную документацию на строительство Объекта в сроки согласно Приложению N 2, осуществлять контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций.

3.3.5. Обеспечить освобождение территории строительства, связанной с подготовкой строительной площадки для производства работ.

3.3.6. Осуществлять организацию управления строительством.

3.3.7. Осуществлять проверку и приемку проектной документации.

3.3.8. Осуществлять контроль соответствия строительно-монтажных работ проектной документации и нормативным документам.

3.3.9. Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в проектной документации.

3.3.10. Участвовать в согласовании применяемых материалов и оборудования.

3.3.11. Осуществлять контроль качества выполняемых строительных работ, а также изделий, материалов и оборудования, используемых в строительстве.

3.3.12. Осуществлять освидетельствование и оценку выполненных работ и приемку скрытых работ.

3.3.13. Осуществлять промежуточную приемку выполненных работ.

3.3.14. Осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации.

3.3.15. Выполнять проверку актов выполненных работ и контролировать внесение соответствующих изменений при выявленных в актах недостатках.

3.3.16. Контролировать целевое использование денежных средств Инвестора Подрядчиком.

3.3.17. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на переделки и устранение дефектов.

3.3.18. Осуществлять контроль безопасности проведения строительных работ.

3.3.19. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации.

3.3.20. Контролировать осуществление авторского надзора за строительством Объекта.

3.3.21. Осуществлять окончательную приемку выполненных работ.

3.2.22. Обеспечивать подготовку документов для проведения рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта.

3.3.23. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта.

3.3.24. Обеспечивать подготовку документов для проведения комиссии по приемке законченного строительством Объекта.

3.3.25. Принимать участие в работе комиссии по приемке законченного строительством Объекта на правах технического Заказчика.

3.3.26. Готовить претензии от имени Заказчика к Подрядчику в случае невыполнения последним своих договорных обязательств.

3.4. Заказчик-застройщик вправе:

3.4.1. Привлекать проектную организацию для осуществления ею авторского надзора за выполнением Работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

3.4.2. Иметь доступ на строительную площадку в течение срока действия настоящего Договора. Доступ означает возможность Заказчика и его представителей проверять соответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора и приложений к нему, а также (иные законные полномочия) .

3.4.3. Контролировать содержание Общего журнала производства Работ по форме N КС-6. журнала учета выполненных работ по форме N КС-6а (Приложения N ____ и N ____ соответственно).

3.4.4. Устранить выявленный брак в Работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

3.4.5. Если Инвестор не исполняет свои обязательства по своевременному и полному финансированию работ, Заказчик вправе оставить в своем владении построенный объект (его часть), а если Инвестор отказался от финансирования работ - реализовать построенный (незавершенный) объект и возместить издержки и убытки по строительству за счет выручки от реализации.

3.4.6. Потребовать от подрядчика предоставить гарантию (поручительство) на сумму ________ процентов от стоимости Работ.

3.4.7. Задержать оплату выполненных работ Подрядчику за:

неустранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате;

причинение ущерба Заказчику;

случаи отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных графиком производства работ.

3.4.8. Если Инвестор не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Заказчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию.

Пример проекта деревянного дома - состав проектной документации

Предлагаем ознакомится с составом проектной документации на примере одного из типовых проектов:

1. Титульный лист
2. Ведомость чертежей
3. Пояснительная записка
4. План фундамента
5. Планы этажей
6. Трехмерные планы этажей
7. План кровли
8. Разрезы (вертикальные)
9. Фасады с размерами
10. Перспектива (визуализация с 4-х ракурсов)
11. Схемы расположения балок этажей
12. Схема стропильной системы
13. Трехмерная схема стропильной системы
14. Дополнительные данные (количество материалов, спецификация окон и дверей)

1. Титульный лист
2. Ведомость чертежей
3. План фундамента
4. Планы этажей
5. Разрезы (вертикальные)
6. Перспектива (трехмерная визуализация с 4-х ракурсов)
7. Дополнительные данные (количество материалов)

Проектная документация на многоквартирный дом

Главная » Файлы » Проектная документация ОПС, СКУД, видеонаблюдение » Примеры проектной документации пожарных систем. 10-ти этажный жилой дом высотой до 28 метров с первым не жилым этажом.

· 4.4 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Велижской в г. Иваново (Блок "А"). общая площадь 8929,5 кв.м.Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией

По всей России, утеряны или давно просрочены (значит, недействительны) документы на тысячи многоквартирных строений. Ответственные за этот «грех» давно определены законом – управляющие организации. Однако не было случая, чтобы кого-нибудь наказали. Крайними, как всегда, оказываются жители и их кошельки.
МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК
Перечень технической документации на многоквартирные дома (МКД) включает в себя как бумаги на все здание, так и на его отдельные элементы, некоторое сложное оборудование (например, лифты). Для чего это нужно, знает каждый специалист по эксплуатации домов.
В пакет документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения, включена техническая документация. Ее обязательная составляющая – сведения о составе и состоянии элементов общего имущества МКД. В свою очередь эти сведения – неотъемлемая часть примерного договора управления, заключаемого собственниками многоквартирного дома с управляющей организацией. Техдокументация – основа планирования работ по ремонту, содержанию и обслуживанию жилого здания. В ней фиксируется состояние объекта, что впоследствии позволяет оценить качество предоставляемых управляющей организацией услуг. Документация по дому служит доказательной базой при решении споров в суде или в досудебном порядке.
Пункт 10 ст. 162 ЖК РФ обязывает управляющую организацию за 30 дней до прекращения договора управления передать вновь выбранной УК, ТСЖ техдокументацию на дом и иные связанные с управлением документы.
Как разъяснило Минрегионразвития в письме от 20.12.2006 № 14313-РМ/07, обязанность передать документацию возникает у любых лиц, которые оказывают услуги по содержанию и ремонту общего имущества по основаниям, которые возникли до введения в действие ЖК РФ. ГУП ДЕЗы в силу ст. 9 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» являются управляющими организациями, выполняющими полномочия по управлению жилищным фондом, до заключения собственниками жилых помещений (ТСЖ, ЖСК, ЖК) договора с вновь выбранной управляющей организацией.
Если дом не передавался в управление коммерческой управляющей организации, ГУП ДЕЗ сам себе никаких документов не должен был передавать, их наличие или отсутствие его и не волновало. Приложение с перечнем техдокументации было изъято и из примерного договора управления, который повсеместно заключали дирекции.

Они вели проекты реконструкций всех жилых домов в Ленинграде.12 января 2014

Не ставилась задача ведения архива, актуализации, хранения документации по многоквартирным домам. В ГУ ИС районов восстановлены только самые ценные документы – техпаспорта. Но даже свежие, заказанные и полученные в БТИ, документы не содержат полных, актуализированных данных. В результате приходящим в МКД новым управленцам зачастую точно не известно, где проходят разводки по горячей воде или отоплению, и это приходится выявлять методом проб и ошибок.
В одном из ТСЖ (Варсонофьевский пер. 4, стр. 1) по документам БТИ нежилые помещения числятся как учрежденческие, складские. Инженерные коммуникации не учтены и не обозначены на бумаге, и как доказать, что подвалы – технические? Перекрытия, как написано, деревянные. По факту – железобетонные.
Другой пример. Жилое здание состоит из двух блоков постройки 1997–1998 годов. По документам БТИ в одном из блоков полностью отсутствует. чердак вместе с моторным лифтовым помещением.
Плановая инвентаризация каждого строения должна проводиться раз в пять лет. Такое правило предписано Постановлением Правительства РФ № 1301 от 13.10.1997 «О государственном учете жилищного фонда в РФ». А ее не было 20–25 лет.
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
– Самое дорогое удовольствие – это восстановление проекта многоэтажного дома, особенного нетипового. Ведь в этом случае его приходится создавать практически заново, – делится заботами руководитель Информационно-правового центра по жилищной реформе Виктор Федорук.
С этой проблемой, по его словам, столкнулись жильцы домов № 5 и 7 на ул. Донбасская. Когда в них создавалось ТСЖ, то оказалось, что потеряны оба проекта, а на восстановление каждого требуется по 300 тысяч рублей. ДЕЗ вину признала, но расписалась в своей неплатежеспособности. В результате жителям придется заплатить примерно по 30 тысяч с квартиры.
Между тем на сей счет, есть разъяснения прокуратуры: руководитель ГУП ДЕЗ должен распорядительным документом определить лиц, ответственных за подготовку и сбор подлежащей передаче документации. Проверить ее наличие, составить опись документов с истекшим сроком годности, а также перечень недостающих бумаг, и принять меры к их обновлению и восстановлению. Если организация государственная, она должна подготовить расчет средств, необходимых на восстановление документов, организацию копировально-множительных работ для документов, которые передаются в копиях, обеспечить архивацию оригиналов. Опись и расчеты передаются в управу для решения вопроса о финансировании. Однако на деле многие тяготы перекладываются на собственников жилья.

Перечень технической документации на многоквартирные дома (МКД) включает в себя … и сооружениями, расположенными на нем; – проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом; – акты приемки 3 марта 2011

Жилищная общественность не раз поднимала вопрос о необходимости признания задолженности государства перед жителями, о включении в бюджет средств на восстановление документов по многоквартирным домам. Предлагалось создать окружные архивы для хранения копий договоров управления, протоколов общих собраний, бланков решений – тех бумаг, которые слишком часто «затапливает» в некоторых управляющих организациях и ГУ ИСах.
Техдокументация принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме. Управляющие организации и ТСЖ лишь хранят ее, вносят изменения и безвозмездно передают своим преемникам (вновь выбранным управляющим организациям, ТСЖ). Удержание документации рассматривается как создание препятствий для управления многоквартирным домом. Крайний метод отстаивания своих прав – обращение в суд. Гарантией, что документы по дому не исчезнут вместе с нерадивой управляющей организацией, может быть хранение заверенных копий в окружном архиве.
ЧТО ХРАНИТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ?
Действующими являются Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. В пункте 1.5.1 этого документа дан перечень техдокументации долговременного хранения:
– план участка в масштабе 1:1000–1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, расположенными на нем;
– проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом;
– акты приемки жилых домов от строительных организаций;
– акты технического состояния дома на передачу жилищного фонда другому собственнику;
– схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей прилагается для сведения);
– паспорта котельного хозяйства, котловые книги;
– паспорта лифтового хозяйства;
– паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок;
– исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих заземление).
Также выделяется техдокументация, заменяемая в связи с истечением срока ее действия (п. 1.5.3):
– сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт;
– акты техосмотров;
– журналы заявок жителей;
– протоколы измерения сопротивления электросетей;
– протоколы измерения вентиляции.
СУД ОБЯЖЕТ
Отсутствие всех этих документов жилищная инспекция расценивает как нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, то есть как правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 КоАП РФ.
Показательно в этом смысле решение Арбитражного суда Ростовской области, который обязал ответчиков (бывшую управляющую организацию и муниципальное учреждение) восстановить отсутствующую техдокументацию на дом, переданный в управление ТСЖ. В частности, ответчикам предложено обратиться для решения проблемы в проектный институт.
Арбитры Федеральной антимонопольной службы (постановление от 21.07.2008 №?А11-9332/2007-К1-14/455) солидарны со своими ростовскими коллегами: расходы по восстановлению документов, о которых идет речь, в случае их утраты надо возмещать.
Заинтересовался проблемой и Высший Арбитражный Суд. 30.03.2010 Президиум ВАС РФ принял постановление № 17074/09 «Об обязании передать товариществу техническую документацию и документацию паспортного учета». Рассматривалось заявление ТСЖ «Дом на Поварской» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда г. Москвы, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.
Опустим многочисленный детали и подробности дела, скажем о выводе, который сделан в постановлении: «. в случае предъявления товариществом собственников жилья требования о передаче технической документации должник (предшествующая управляющая организация) обязан передать ее кредитору (товариществу), а при ее отсутствии восстановить за свой счет и передать кредитору (товариществу)».
И еще цитата: «Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению судами при рассмотрении аналогичных дел». Rulez новосёл
Сообщения: 195 Зарегистрирован: 16 янв 2010, 01:14
8. ¦Проектная документация на многоквартирный дом, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с которой осуществлено строительство Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом

Страница 1 из 3 - Как ознакомиться с проектной документацией на многоквартирный дом - отправлено в Песочница: Ситуация следующая: Построенный дом еще находится на гарантии.

Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство 40 000,00 тыс. рублей. 15.

– многоквартирные жилые дома (до трех этажей включительно). Вся проектно-сметная документация на строительство малоэтажных жилых домов экономического класса Фонда «РЖС» проходит обязательную государственную или негосударственную21 октября 2013

20. Техническая документация на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, подлежат передаче в составе20 мая 2013

Проектная декларация. Многоквартирный дом №2. Местоположение дома и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство.

Для проведения всех перечисленных согласований проектная документация должна иметь - проект застройки земельного участка; - проект жилого дома; - проекты прочих построек на территории участка

Современное проектирование ведется в две стадии. Проектная документация и рабочая документация. Многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не

Проектная документация на строительство ИЖС не подлежит государственной экспертизе. 5. Многоэтажные многоквартирные дома. Высотность многоэтажных жилых зданий ограничивается только генеральным планом города.

+ Проектирование капитального ремонта многоквартирных домов». код для вставки. Основные причины для изготовления проектно-сметной документации по отдельным видам работ Несущие и ограждающие конструкции.

Предоставляются на этой стадии такие разделы проектной документации как Точно так же проекты многоквартирных домов во многом обуславливают уровень условий проживания.

Проектная документация на Многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Многоквартирного дома. 9. Акт приемки в эксплуатацию Многоквартирного дома.

4.Проектирование индивидуальных жилых домов. 1. Стоимость разработки проектной документации на строительство и реконструкцию. Многоэтажные объекты.

Документы для строительства индивидуального жилого дома. Разрешение на строительство и регистрация дома. Разрешение на строительство - это документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям

подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство; 5) о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или)

Более того, там вообще в составе документации для управления многоквартирным домом нет технического паспорта, а есть, в составе иных документов, «проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом

Состав проектной документации на строительство частного жилого дома. Проект дома можно создать самим, купить уже готовый или заказать в проектной организации. Проектная документация изготовляется обычно в виде альбома, имеющего около

Сведения о проекте строительства: Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроено-пристроенными Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на

Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома. 4. Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома.

Техническая документация на многоквартирный дом (освидетельствование грунтов оснований с указанием заложения фундаментов и допустимого давления на грунт и уровня грунтовых вод) с подписью представителя проектной организации.

Файлы найдены проектная документация на многоквартирный дом образец. Примеры технических заданий на проектирование объектов * Техническое задание на проектирование жилого трехэтажного дома.

д) проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии)

Задание на проектирование жилого дома и хозяйственных построек. Проектная документация. Пункты проектной документации

На основании этих пунктов можно сделать вывод, что проект или проектная документация на строительство индивидуального жилого дома не требуется при соблюдении двух условий

Электропроектам многоквартирных жилых домов, равно и проектной документации на общественные и промышленные объекты, свойственна особая специфика, касающаяся расчетов нагрузок и организации схем электроснабжения.

Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трёх

Для строительства многоквартирного дома проектная документация должна пройти государственную экспертизу, о чем застройщику выдается заключение.

Многоквартирные жилые дома согласно существующему законодательству условно можно разделить на дома, проектная документация которых обязана проходить государственную или негосударственную экспертизу и проектная документация

проектная документация на многоквартирный дом скачать